Понедельник, 24 февраля 2020
Карта сайта Email Главная Мобильная версия
Главная страница / Информация о деле
Вернуться в дело



2

А13-15496/2013



426/2014-20853(1)





АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,
http://vologda.arbitr.ru, e-mail: info@vologda.arbitr.ru,
тел. (8172) 57-08-88, факс (8172) 72-04-19


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении судебного заседания


«04» марта 2014 года г. Вологда    Дело № А13-15496/2013


     Арбитражный суд Вологодской области в составе: судьи Виноградовой Т.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аникиной Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ОкнаСтройСервис» (ОГРН 1113525003118, ИНН 3525256093) к Администрации Устюженского муниципального района (ОГРН 1033500750205, ИНН 3520002948) о внесении изменений в муниципальный контракт,
     с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области,
при участии от истца - Механикова В. А. по доверенности от 09.01.2014; директор - Окуловского А. Н., на основании приказа о назначении от 22.02.2011, от третьего лица - Цветкова С. А. по доверенности от 10.11.2013,

у с т а н о в и л:

     общество с ограниченной ответственностью «ОкнаСтройСервис» (далее - истец, ООО Общество) обратилось в арбитражный суд Вологодской области с иском к Администрации Устюженского муниципального района (далее - ответчик, Администрация) о внесении изменений в муниципальный контракт от 20.08.2013.
     Истец полагает, что в связи с необходимостью выполнения им дополнительных работ, а также со сложными погодными условиями, исполнить ряд условий, предусмотренных муниципальным контрактом не представляется возможным с сохранением требуемого качества, на основании изложенного просит внести изменения в муниципальный контракт и продлить сроки выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт плотины, совмещённой с мостовым переходом на реке Ворожее города Устюжны». Исковые требования основывает на статьях 450, 451 Гражданского кодекса Российской федерации.
     Ответчик в судебное заседание не явился, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о времени и месте рассмотрения дела уведомлен судом надлежащим образом, направил в суд отзыв на исковое заявление, одновременно заявил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.
     Представители истца исковые требования поддержали в полном объеме, заявили ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Полагают, что права и законные интересы указанного лица могут быть затронуты рассмотрением данного дела, заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства.
     Суд в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворил ходатайство представителей истца, а также допустил к процессу в качестве представителя третьего лица  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, присутствующего в судебном заседании Цветкова С.А. по доверенности от 10.11.2013.
     Представитель третьего лица не возражает против продления сроков выполнения муниципального контракта.
     Представители истца считали дело подготовленным к судебному разбирательству и не возражали против завершения предварительного судебного заседания и перехода в основное судебное заседание.
     Суд определил в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершить предварительное судебное заседание и перейти в основное судебное заседание.
     Исследовав доказательства по делу, заслушав представителей истца, суд считает необходимым ходатайство представителей истца удовлетворить и отложить судебное разбирательство.
     Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Вологодской области


о п р е д е л и л:


     отложить судебное заседание на «14» марта 2014 года в 14 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: г.Вологда, ул.Герцена, 1-а, каб. №207, e-mail: info@vologda.arbitr.ru, тел. 57 08 68 (помощник судьи), факс - 72 04 19.
     Истцу до судебного заседания представить в суд:
     - письменные пояснения: какие документы были направлены в адрес Администрации 25.01.2014;
     - письменные пояснения с чётким указанием хронологии проведения работ и возникших препятствий в дальнейшем их выполнении;
     - чётко замотивировать причины продления контракта именно до 15.06.2014.
     Ответчику:
     - направить в адрес третьего лица отзыв на исковое заявление.
     Третьему лицу представить в суд:
     - мотивированный отзыв на исковое заявление с правовым и документальным обоснованием своей позиции; с доказательствами направления отзыва лицам, участвующим в деле:
     Сторонам обеспечить явку представителей в суд.
     Лица, участвующие в деле, самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
     Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе (статья 121 АПК РФ).
     Информацию о движении дела, о перерывах в судебном заседании можно получить на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу: http://vologda.arbitr.ru и по телефону 57 08 68 (помощник судьи).
     При ответе ссылаться на номер дела и фамилию судьи.

Судья            Т.Б.Виноградова




 
Расписание дел
Информация о деле
Госпошлина
Банкротство